| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-22 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| TRAKCJA POLSKA S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o zawarciu znaczÄ…cej umowy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d spóÅ‚ki Trakcja Polska S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 21 maja 2009 r. PrzedsiÄ™biorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu, podmiot zależny od SpóÅ‚ki, zawarÅ‚o, jako lider konsorcjum ("Lider") z PrzedsiÄ™biorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie SpóÅ‚kÄ… AkcyjnÄ…, partnerem konsorcjum ("Partner"), umowÄ™ na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania, wykonywanego w zwiÄ…zku z zawarciem przez konsorcjum umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie OddziaÅ‚ Regionalny we WrocÅ‚awiu ("ZamawiajÄ…cy"), o nazwie: "Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E-30/CE-30 na odcinku Opole-WrocÅ‚aw- Legnica, szlak Åšroda ÅšlÄ…ska – Malczyce tor 1 i 2 wraz ze stacjÄ… Malczyce".
Wartość kontraktu netto: 35.220.171,85 zł
Wartość kontraktu brutto: 42.968.609,66 zł
Termin zakoÅ„czenia robót: 18 miesiÄ™cy od daty podpisania umowy.
Zabezpieczenie wykonania umowy:
Partner udziela gwarancji na zakres robót bÄ™dÄ…cy przedmiotem umowy. Okres gwarancji wynosi 36 miesiÄ™cy i bÄ™dzie liczony od daty bezusterkowego odbioru koÅ„cowego. Strony ustalajÄ… okres rÄ™kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na 1 rok dÅ‚użej od okresu gwarancji.
Partner wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokoÅ›ci 5% ceny , tj. 2.148.430,00 zÅ‚ w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 70% wartoÅ›ci zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciÄ…gu 35 dni po ostatecznym odbiorze i uznaniu przez Lidera za należycie wykonane. PozostaÅ‚a część zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona w ciÄ…gu 20 dni upÅ‚ywie okresu rÄ™kojmi za wady.
Lider obciąży Partnera kosztami wniesionego Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
Warunki płatności:
Rozliczenia za wykonanie przedmiotu odbioru bÄ™dÄ… siÄ™ odbywaÅ‚y fakturami częściowymi oraz fakturÄ… koÅ„cowÄ… na podstawie protokoÅ‚ów odbioru wykonanych robót podpisanych przez obie strony oraz fakturÄ… koÅ„cowÄ….
Rozliczenie koÅ„cowe nastÄ…pi fakturÄ… na podstawie protokóÅ‚u odbioru koÅ„cowego zadania w przypadku stwierdzenia na nim braku usterek; lub w przypadku stwierdzenia usterek - po ich usuniÄ™ciu.
Termin płatności: termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił 33 dni licząc od daty otrzymania przez Lidera
faktur poprawnie wystawionych wraz z dokumentami rozliczeniowymi i dowodami uregulowania wynagrodzenia przysÅ‚ugujÄ…cego Podwykonawcom, jednak nie później niż 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Lidera zapÅ‚aty od ZamawiajÄ…cego.
Płatności będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w fakturze.
Datą zapłaty faktur będzie dzień obciążenia rachunku Lidera.
Partner zobowiÄ…zuje siÄ™ nie wystÄ™pować przeciwko Liderowi na drogÄ™ postÄ™powania egzekucyjnego o zapÅ‚atÄ™ wynagrodzenia i podatku VAT do czasu, gdy Lider nie otrzyma od ZamawiajÄ…cego zapÅ‚aty tego wynagrodzenia zwiÄ…zanego z zakresem robót wykonywanych przez Partnera.
Zaliczka: brak.
Kary umowne:
Partner zapłaci Liderowi kary umowne, o ile takie kary z winy Partnera naliczy Liderowi Zamawiający :
1) w wysokości 0,02% wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień zwłoki w oddaniu etapu/ fazy przedmiotu umowy,
2) w wysokości 0,02% wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień zwłoki w oddaniu zadania, z przyczyn leżących po stronie Partnera,
3) w wysokości 0,02% wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień zwłoki po upływie terminu usunięcia wad,
4) w razie odstÄ…pienia od realizacji umowy wskutek okolicznoÅ›ci, za które odpowiada Partner - w wysokoÅ›ci 10% wartoÅ›ci przedmiotu umowy netto.
5) w przypadku opóźnieÅ„ z winy Partnera w przedstawianiu osoby speÅ‚niajÄ…cej wymagania ZamawiajÄ…cego odnoÅ›nie doÅ›wiadczenia zawodowego i posiadanych uprawnieÅ„ – w wysokoÅ›ci 0,02% wartoÅ›ci przedmiotu umowy netto za każdy dzieÅ„ zwÅ‚oki.
Stronie, która nie wykonaÅ‚a swojego obowiÄ…zku umownego w ustalonym terminie, strona druga ustala dodatkowy termin wykonania. W razie niewykonania tego obowiÄ…zku w dodatkowym terminie wysokość kar pieniężnych ulega zwiÄ™kszeniu o 50 %.
Odpowiedzialność Partnera za opóźnienia pociÄ…gów powstaÅ‚e przy realizacji inwestycji.
Partner zobowiÄ…zuje siÄ™ do pokrycia kosztów opóźnieÅ„ pociÄ…gów i komunikacji zastÄ™pczej Przewoźników, z którymi PKP PLK S.A. podpisaÅ‚y umowÄ™ o korzystaniu z przydzielonych tras pociÄ…gów wraz z zaÅ‚Ä…cznikiem "Zasady naliczania kar umownych oraz rozliczeÅ„ z tytuÅ‚u nienależytej realizacji rozkÅ‚adu jazdy" w nastÄ™pujÄ…cych przypadkach:
a) nie zachowania 30-to dniowego terminu wystÄ…pienia do ZakÅ‚adu Linii Kolejowych i OddziaÅ‚u Regionalnego we WrocÅ‚awiu o udzielenie zamknięć torowych wymagajÄ…cych zmiany rozkÅ‚adu jazdy, jeżeli spowodowaÅ‚o to opóźnienia pociÄ…gów,
b) za nie zakoÅ„czenie prac w zgÅ‚oszonym wczeÅ›niej terminie, co spowodowaÅ‚o przedÅ‚użenie zamkniÄ™cia toru i powstanie opóźnieÅ„ pociÄ…gów,
c) za ograniczenia prÄ™dkoÅ›ci, które powodujÄ… opóźnienia pociÄ…gów,
d) za spowodowanie usterek w urzÄ…dzeniach sterowania ruchem kolejowym, które powodujÄ… opóźnienia pociÄ…gów,
e) za opóźnienia powstaÅ‚e w skutek zamknięć torowych lub pracy w czynnych urzÄ…dzeniach sterowania ruchem kolejowym bez zmiany rozkÅ‚adu jazdy,
f) za opóźnienia powstaÅ‚e w wyniku wypadku lub incydentu kolejowego za spowodowanie którego odpowiedzialność ponosi Partner,
g) za inne opóźnienia pociÄ…gów powstaÅ‚e z winy Partnera.
Partner nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za powstaÅ‚e opóźnienia pociÄ…gów w nastÄ™pujÄ…cych przypadkach:
a) za ograniczenia prÄ™dkoÅ›ci, nie przewidziane w "Tymczasowym regulaminie prowadzenia ruchu pociÄ…gów podczas robót" lub w dniu wystÄ…pienia o udzielenie zamkniÄ™cia toru przy zachowaniu terminu,
b) za wydłużenie zamknięcia toru z przyczyn po stronie Lidera i Zamawiającego,
c) za uszkodzenia urządzeń sterowania i kierowania ruchem kolejowym jeżeli nie były ujęte w dokumentacji.
Koszty wynikajÄ…ce z tytuÅ‚u opóźnieÅ„ pociÄ…gów naliczane bÄ™dÄ… wg not obciążajÄ…cych OddziaÅ‚ Regionalny we WrocÅ‚awiu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie "SYSTEMU EWIDENCJI PRACY EKSPLOATACYJNEJ", natomiast koszty wprowadzenia zastÄ™pczej komunikacji autobusowej i użycia lokomotyw do przeciÄ…gania pociÄ…gów bÄ™dÄ… naliczane wedÅ‚ug faktur przedÅ‚ożonych przez przewoźników.
Partner zapÅ‚aci Liderowi odszkodowanie za przekroczenie czasu zamknięć torowych – w stosunku do obowiÄ…zujÄ…cego SzczegóÅ‚owego Harmonogramu zamknięć torowych. Partner pokryje koszty opóźnieÅ„ pociÄ…gów z przyczyn leżących po stronie Partnera, spowodowanych wydÅ‚użeniem czasu planowego zamkniÄ™cia torów lub ich nieplanowego zajÄ™cia podczas robót, liczÄ…c rzeczywiste opóźnienie każdego pociÄ…gu, wg obowiÄ…zujÄ…cych stawek i faktycznych obciążeÅ„ ze strony PKP PLK leżących po stronie i z winy Partnera.
Niezależnie od naliczonych kar umownych Strony zastrzegajÄ… sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeÅ‚niajÄ…cego, na zasadach ogólnych.
Wartość kontraktu przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Trakcji Polskiej S.A. w zwiÄ…zku z tym stanowi znacznÄ… umowÄ™ w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 45 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr. 23 poz. 259).
| |
|